建筑工程合同【热】
现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的建筑工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
建筑工程合同1委托方：以下简称：(甲方)
承包方：以下简称：(乙方)
为保证三亚国际康体养生中心二期工程项目的施工质量，加强质量控制，甲方委托乙方承担该工程施工质量检测任务，为使检测工作顺利完成，经双方友好协商达成以下合同条款，以便共同遵守。
建筑工程名称：海南万科康体养生二期A总包工程
一、建设地点：三亚荔枝沟
二、检测内容：
工程涉及的建筑材料、施工过程质量控制检验项目;(见证取样)
三、检测依据：
按所承担检测项目相应的国家标、行业规范、本工程设计的检测要求以及甲乙双方商定的检测细则执行。
五、检测工作量：
检测项目及数量由甲方按国家行业相关的要求，为创备所需的各项检测标准以及海南省、三亚市质检部门的有关规定确定。乙方仅提供建议性意见。乙方无资质承担的检测项目，经甲方同意，乙方可外包进行检验或由甲方自行委托检测，乙方可以介绍。
六、检测期限及提交成果：
乙方按所检项目所用的标准、规范规定的时间如期完成相应的检测任务。并在完成检测后两天内提供正式检测报告一式 ……此处隐藏21847个字……p>
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更。
2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条：设计变更
1。乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。
2。工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条：保修承包方负责保修________年（注：非人为原因）。
第十二条：违约责任
1。甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金；
2。乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金；
3。由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。
4。工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。
第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决；协商不成时，采用下列方式中2项解决。
1。向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2。向____市人民法院起诉。
第十四条：如需担保，应另立合同。
第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。
第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日
乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ _______年____月____日
