实用的施工合同模板集锦6篇
随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的施工合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同 篇1甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，双方达成如下协议，共同遵守。
一、 甲乙双方于20xx年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。
二、 甲方支付的设计定金人民币1000元，首付工程款18550，两项合计人民币19500元。
三、 乙方前期工程费用如下：
1. 水电安装工程：11182.77；
现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元
2. 设计费：123平方米*25元/方=3075.00元；
3. 拆墙及清运费：527.15元；
4. 材料搬运费：330.00元；
5. 兔宝宝材料约6620元；
合计人民币共：19500元；
四、 前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责，与甲方无关，水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付，甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方签字： 乙方签字： 日期： 日期：
施工合同 ……此处隐藏6965个字……;12.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____元。第十三条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：
1、向_______________仲裁委员会申请仲裁;
2、向_______________人民法院起诉。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_____地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_____元(此费用不在工程价款内);
14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙__________把，交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁__________把，由乙方当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午_____点_____分至_____点_____分;
下午_____点_____分至_____点_____分。
第十五条附则
15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2本合同签定后工程不得转包。
15.3甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签定合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。
15.5合同履行完后自动终止。
15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方：乙方：年月日：
